Iskanje

Referenca Z ponosom vam predstavljamo izbor gradbenih projektov, ki so bili uspešno izvedeni s pomočjo raznovrstne ponudbe izdelkov podjetja ISOCELL . ISOCELL je priznani ponudnik inovativnih rešitev na področju gradbenih in izolacijskih materialov, ki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti. Naši projekti se odlikujejo po učinkovitosti, trajnosti in dolgoživosti. Z uporabo izdelkov podjetja ISOCELL smo lahko ustvarili rešitve po meri za naše stranke in presegli njihova pričakovanja. Vabimo vas, da si ogledate naše reference in se prepričate o izjemni učinkovitosti naših gradbenih projektov.

Novice

Pogoji ISOCELL GmbH & Co KG 1. Veljavnost Naslednji dobavni in plačilni pogoji so bistvena vsebina vsake, tudi v prihodnje sklenjene pogodbe s podjetjem ISOCELL GmbH & Co KG. Različni splošni pogoji poslovanja med pogodbenimi partnerji in podjetjem ISOCELL GmbH & Co KG ne veljajo kot priloga in nimajo vpliva na pogodbo. Če je pogodbeni partner končni uporabnik, so veljavni le do te mere, dokler Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače. 2. Datumi in roki Dobavni roki in datumi so nezavezujoči. V nasprotnem primeru morajo biti označeni kot „določen datum". Zamude pri dobavi niso predmet odškodninskih zahtevkov. 3. Dobava in nosilec tveganja Obveznost dobave miruje tako dolgo, dokler naročnik ne izvrši plačila-tudi iz drugih pravnih poslov. Predaja blaga poteka v komercialni embalaži v tovarni ali izpostavi na račun in tveganje naročnika. Prenos tveganja se izvrši s predajo prevozniku ali z nakladanjem na vozilo za dobavo. Škoda pri transportu tako vedno bremeni prevzemnika. Do kraja dobave dogovorjene cene veljajo brez raztovarjanja. Dobavljeno blago je potrebno takoj pregledati, da je pravilna in skladna z oznakami. Pomanjkljivosti je potrebno takoj in v pisni obliki prijaviti, drugače pravica do tega zahtevka preneha. Embalažni material mora na odpad ustrezno zavreči kupec. 4. Prevzem Kupec je dolžan zagotoviti način prevzema na gradbišču ali na drugem naslovu dobave. Če na kraju dobave ni nikogar, je prevoznik upravičen, da blago na stroške in tveganje kupca raztovori ter kraj z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti zapusti. 5. Plačilo in cene Posamezne cene se lahko spremenijo. Plačila se morajo izpeljati vedno v roku 8 dni od datuma računa. Zapadlost je neodvisna od časa prejema računa. V primeru zamude pri plačilu je stranka dolžna poravnati obresti v višini nezavarovanih komercialnih posojil – vendar minimalno 11,2 % p.a. Vsi stroški, tudi izvensodni stroški uveljavljanja pravic – vključno za storitve izterjave dolga -, k tej z uredbo določeni tarifi, bremenijo kupca. 6. Prenos lastništva in odstop terjatev (1) Naslednji dogovorjeni pridržek lastninske pravice je namenjen varovanju vseh sedanjih in prihodnjih terjatev prodajalca do kupca, ki izhajajo iz obstoječega razmerja dobave med pogodbenimi strankami za dobavljene izolacijske materiale, zrakotesne proizvode in naprave, ki obdelujejo te izdelke (vključno s terjatvami iz na obstoječo dobavo omejenega kontokorentnega razmerja). (2) Blago, ki ga prodajalec dostavi kupcu, ostane v lasti prodajalca do celotnega poplačila vseh zavarovanih terjatev. Dobavljeno blago in blago, ki spada pod naslednja določila in za katero velja pridržana lastninska pravica, se v nadaljevanju imenuje "rezervirano blago". (3) Kupec shrani rezervirano blago brezplačno za prodajalca. (4) Kupec ima pravico obdelovati in prodati blago, za katero velja pridržana lastninska pravica, v običajnem poteku poslovanja, dokler ne pride do izterjave (9. odstavek). Zastavitve in hipotekarni krediti niso dopustni. (5) Če je rezervirano blago obdelano s strani kupca, je dogovorjeno, da se obdelava opravi v imenu in za račun prodajalca kot proizvajalca in prodajalec pridobi neposredno lastninsko ali - če se obdelava opravi iz materialov več lastnikov ali je vrednost predelane stvari višja od vrednosti rezerviranega blaga – solastniško pravico (delno lastništvo) na novo ustvarjenega predmeta v sorazmerju z vrednostjo rezerviranega blaga z vrednostjo na novo ustvarjenega blaga. V primeru, da ne pride do take pridobitve lastništva s strani prodajalca, kupec prenese že svojo bodočo lastnino ali v danem primeru solastniški delež nad novo ustvarjeno stvarjo na prodajalca. Če se blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, kombinira z drugimi postavkami ali je neločljivo kombinirano in če se ena od drugih postavk šteje za glavno postavko, prodajalec, v kolikor njegova glavna postavka pripada, sorazmerno prenese solastništvo enotne postavke na kupca v obliki razmerja, ki je določeno v prvem stavku. (6) V primeru nadaljnje prodaje blaga (če gre za material), mora kupec prenesti terjatve iz novonastalega razmerja do nadaljnjega kupca blaga - v ustreznem razmerju do solastništva prodajalca do pridržanega blaga - prodajalcu. Enako velja za druge terjatve, ki nastopijo v takšnem razmerju ali se drugače pojavljajo v zvezi z blagom, na primer zavarovalni zahtevki ali odškodninske terjatve pri izgubi ali uničenju. Prodajalec z možnostjo preklica pooblašča kupca, da zbira terjatve, dodeljene prodajalcu, v svojem imenu. Prodajalec lahko prekliče dovoljenje v primeru realizacije posla. (7) Če želijo tretje osebe poseči po pridržanem blagu, predvsem v obliki prisilnega odvzema na ustrezni pravni podlagi, jih bo kupec takoj obvestil, da spada blago pod premoženje prodajalca, prodajalca pa bo obvestil o možnosti zaseganja blaga, da lahko uveljavi svoje lastninske pravice. Če tretja oseba ne more prodajalcu povrniti sodnih ali zunajsodnih stroškov, je zanje prodajalcu odgovoren kupec. (8) Prodajalec bo sprostil rezervirano blago kot tudi blago ali terjatve, ki ga nadomeščajo, če njihova vrednost presega znesek zavarovanih terjatev za več kot 50%. Izbira predmetov, ki se iz tega naslova sprostijo, je prepuščena prodajalcu. (9) Če prodajalec odstopi od pogodbe v primeru kršitve pogodbe s strani kupca, zlasti zaradi neplačila, ima pravico zahtevati pridržek lastninske pravice. 7. Smernice za obdelavo in svetovanje Svetovalne storitve podjetja ISOCELL GmbH & Co KG niso sestavni del naročila in so nezavezujoče brez izjeme. Kupec je dolžan zahtevati opis izdelka in smernice za obdelavo ter po teh navodilih ravnati z dobavljenim materialom. Razporejanje blaga in njegova uporaba potekata na lastno odgovornost. 8. Vrednosti izračunov Podatki o površinah in porabi, ki jih informativno priloži podjetje ISOCELL GmbH & Co KG, so vedno nezavezujoči in ne veljajo kot del pogodbe. Vrednosti izračunov se lahko zaradi lokalnih pogojev, navodil za obdelavo, same obdelave, itd., znatno razlikujejo. 9. Zakonsko določena garancija in proizvajalčeva garancija Za upravičene zahtevke glede napak podjetje ISOCELL GmbH & Co KG v okvirih svoje in zakonsko določene garancije po svoji presoji zagotovi popravilo, zamenjavo z brezhibnim blagom, znižanje cene in tudi preklic pogodbe ter dobropis v višini cene nakupa. Stranka lahko zahteva znižanje cene ali zamenjavo v pisni obliki in šele takrat, če podjetje ISOCELL GmbH & Co KG v dogovorjenem roku ni zagotovilo izboljšave ali zamenjave blaga. Kakršnikoli garancijski zahtevki kupcev naslovljeni na podjetje ISOCELL GmbH & Co KG po preteku 2-letnega roka od dnevna dobave blaga niso veljavni. 10. Odškodnina in odgovornost Za škodo pri blagu odgovarja podjetje ISOCELL GmbH & Co KG, nadomestilo škode pa je omejeno na določene hude malomarnosti in naklepne poškodbe. To ne velja za telesne poškodbe oseb. Odgovornost za posledično škodo, posredno ali naključno škodo, je v celoti izključena. Kupec oz. naročnik se nasproti podjetju ISOCELL GmbH & Co KG odpove izrecnim sklicevanjem na uveljavljanje garancijskih zahtevkov in nadomestil za škodo na stvareh v skladu z Zakonom o odgovornosti izdelkov. Zavezuje se, da teh odpovedi v takšnih situacijah pri preostalih vrstah škode in pritožbah nasproti podjetja ISOCELL GmbH & Co KG ne bo prenesel na tretje podjetje. 11. Prepoved poravnave Stranka se izrecno odpoveduje poravnavi vseh protizahtevkov, če ima podjetje ISOCELL GmbH & Co KG do nje kakršnekoli terjatve. 12. Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja Za to pogodbo se uporablja Avstrijska zakonodaja, razen če se zaradi nujnosti ne uporablja zakonodaja druge države, pri čemer so izključena določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in referenčnih standardov avstrijskega mednarodnega zasebnega prava. Za morebitne spore iz te pogodbe je stvarno pristojno izključno sodišče v Neumarkrtu na naslovu 5202 Neumarkt am Wallersee, Avstrija. Kupec izjavlja, da je podjetnik v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov in da bo predmet nakupa uporablja za podjetniške namene tako, da določbe Zakona o zaščiti potrošnikov ne veljajo. 13. Zaščita podatkov Stranka izrecno soglaša, da družba ISOCELL GmbH & Co KG zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke, potrebne za izvedbo in dokončanje te pogodbe, zlasti kontaktne podatke in naslov, obseg sredstev in finančne podatke (davčna številka); to poteka v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov in drugih pravnih določb. Zgoraj navedene osebne podatke hrani družba ISOCELL GmbH & Co KG v času trajanja te pogodbe, vendar v vsakem primeru za čas trajanja zakonskih obveznosti shranjevanja. V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbira, obdeluje in uporablja podjetje ISOCELL GmbH & Co KG, je kupec (če se to zakonsko uporablja) upravičen do informacij, popravkov, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov in ugovora. Te pravice je mogoče zahtevati neposredno od prodajalca (po elektronski pošti na office@isocell.at ali po pošti na naslov, naveden na naslovni strani). Obstaja možnost pritožbe pri avstrijskem organu za varstvo podatkov. 14. Pisna oblika izjav Ustni dogovori nimajo pravne veljave. Razveljavitev, sprememba ali dopolnitev pogojev poslovanja mora biti opravljena v pisni obliki in podpisana s strani predstavnikov strank. To velja tudi za odvzem te formalne zahteve. 15. Salvatorična klavzula Če je eden ali več pogojev poslovanja v nasprotju z veljavnim pravnim redom ali na katerikoli drug način postane neveljaven ali neučinkovit, ostanejo ostale določbe nespremenjene. Neučinkovito določbo se nadomesti z veljavno določbo, ki čim gospodarneje ustreza cilju. Izdaja Oktober 2019

Odtis ISOCELL GmbH & Co KG Gewerbestraße 9 A-5202 Neumarkt am Wallersee Telefon +43 6216 4108-0 Fax +43 6216 7979 E-Mail: office@isocell.at www.isocell.com Predsednik uprave (obrtniška dejavnost): Anton Spitaler Predsednik uprave (trgovinska dejavnost): Anton Spitaler 1.) Poslovanje s celulozno izolacijo 2.) Poslovanje z zrakotesnimi izdelki Reg. Številka podjetja: 521352w Deželno sodišče Salzburg Davčna številka: ATU74754349 Zbornica: Gospodarska zbornica Salzburg www.wks.at Podatki o podjetju v skladu z ECG: Organ v skladu s 5. členom ECG: Okrožje BH Salzburg, Avstrija Razkritje v skladu s 25. členom Zakona o medijih Lastnik objavljenega gradiva & Izdajatelj: Lastnik gradiva: ISOCELL GmbH & Co KG, Gewerbestraße 9, 5202 Neumarkt am Wallersee, Avstrija Družba z omejeno odgovornostjo & Compagnie Limited Partnership Politika podjetja: Poročila o izolacijskih materialih ter informacije za naše stranke s področja gradbenih sejmov ter zrakotesnih in celuloznih izdelkov. Predmet poslovanja podjetja: Trgovina s celulozno izolacijo in zrakotesnimi izdelki Podjetniško svetovanje na področju gradbeništva Izolacija pred vročino, zmrzaljo, zvokom in požarom po 94. členu (79. vrstica) GewO 1994, omejeno. Mehatroniki za strojno in proizvodno tehnologijo (obrtna dejavnost) po 94. členu (49. vrstica) GewO 1994, omejeno.

Najboljša strešna folija za največjo zaščito in hitro montažo Da bi izolacija delovala brezhibno, je potrebna zanesljiva zaščitna pregrada pred vetrom, močnim dežjem in ekstremnimi vremenskimi razmerami. Ne glede na to, ali gre za podstrešno folijo ali strešno folijo – zanesljiva zaščita strešne konstrukcije je na prvem mestu. Strešne folije OMEGA podjetja ISOCELL tvorijo prav to zunanjo zaščitno plast za vašo leseno konstrukcijo in zagotavljajo dolgoročno ohranjanje vrednosti celotne stavbe. Zahvaljujoč visoko razvitim, vgrajenim samolepilnim trakom (SK DUO) je polaganje na gradbišču izjemno hitro, varno in trajno vetrovno neprepustno. Strešna folija, podstrešna folija in samolepilna strešna folija: opredelitev in razmejitev Strešna folija / podstrešna folija: V vsakdanjem gradbeništvu se pogosto uporabljajo različni izrazi za zunanjo zaščitno plast. Klasična strešna folija ščiti konstrukcijo med gradnjo pred neposrednimi vremenskimi vplivi, po zaključku gradnje pa preprečuje vdor vode v notranjost stavbe, npr. zaradi zamrznitve vode ali morebitnih poškodb strešne kritine. Samolepilna strešna folija ( = z vgrajenimi akrilatnimi lepilnimi trakovi na obeh straneh): Ti sodobni sistemi imajo vgrajene lepilne trakove. Vaši ekipi prihranijo dragoceni delovni čas, saj omogočajo hitro, proti vetru in dežju varno spajanje prekrivanj folij brez dodatnega lepila. Zakaj je strešna membrana ključnega pomena za ovoj stavbe Zunanja strešna folija deluje kot vetronepropustna plast in ščiti izolacijo pred zunanjimi vplivi. Vetrovno neprepustna izvedba podstrešja: Konstrukcija podstrešja, ki preprečuje škodljiv pretok zraka skozi toplotno izolacijski material in tako zagotavlja njegovo polno toplotno izolacijsko vrednost. Energetska učinkovitost zaradi vetrovne neprepustnosti: Izolacija doseže polno zmogljivost le, če je vetrovna neprepustnost brez vrzeli. Hladen zunanji zrak ne sme prehajati skozi izolacijski sloj. Zagotavljanje kakovosti pri gradnji: Visokokakovostne folije zagotavljajo dolgo življenjsko dobo na prostem. Vaša ekipa s tem pridobi maksimalno prožnost, če se končna strešna kritina zamuja. Izvedba podstrešja, ki preprečuje škodljiv pretok zraka skozi toplotno izolacijski material (zmanjšanje toplotnoizolacijskega koeficienta). Nasvet strokovnjaka: Prihranite čas in stroške z vnaprej pripravljenimi izdelki Maksimalna učinkovitost na gradbišču: s predhodno izdelanimi strešnimi folijami (v 2D ali 3D) znatno skrajšate čas montaže in zmanjšate količino odpadnega materiala. Membrane so točno izrezane že v tovarni in zvarjene s toplim zrakom – idealne za kompleksne geometrije in se odlično kombinirajo z našimi visokozmogljivimi strešnimi membranami. Več o predhodni izdelavi po meri Navodila: Smernice za pravilno polaganje strešne folije Nova gradnja proti obnovi Pri novogradnji: Izvajalec položi strešno folijo vzporedno s strešnim napuščem neposredno na konstrukcijo špirov ali opaž. Poskrbite za neprekinjeno lepljenje vseh stikov, da se takoj zagotovi vetrovna neprepustnost. Pri obnovi: Pri obnovi strehe od zunaj strešna folija takoj zaščiti odkrito konstrukcijo pred nenadnimi deževnimi nevihami. Tukaj strešna folija z vgrajenimi izmeničnimi akrilatnimi lepilnimi trakovi (samolepilna strešna folija) pokaže svoje prednosti z zagotavljanjem takojšnje zaščite pred močnim dežjem takoj po polaganju. Podrobna navodila za obdelavo najdete na naših straneh s produkti, na primer tukaj: strešna folija OMEGA MONO 200 SK DUO . Profesionalne rešitve ISOCELL za največjo neprepustnost Za trajno varen strešni sistem ponuja ISOCELL popolnoma usklajene strešne folije in lepilne komponente: Strešne folije in folije za zaščito pred vetrom Naše strešne folije z visoko odpornostjo proti pretrganju vaši ekipi zagotavljajo najdaljše čase izpostavljenosti vremenskim vplivom na prostem in najvišjo varnost. Strešna folija OMEGA UDOs 330 : difuzijsko odprta in varljiva folija za podstrešja s povečano zaščito pred dežjem v skladu z ÖNORM B 4119. Izpolnjuje zahteve certifikata kakovosti za podstrešne folije »Gebäudehülle Schweiz«. 5 mesecev izpostavljenosti vremenskim vplivom, za naklone strehe od 1,5° (varjenje šivov), za naklone strehe od 5° (SK DUO). Strešna folija OMEGA MONOTOP 330 : difuzijsko odprta folija za podstrešja s povečano zaščito pred dežjem v skladu z ÖNORM B 4119. Primerna za lepljeno podstrešno kritino / podstrešno napenjanje razreda 3 v skladu z ZVDH. Uporaba za naklone strehe od 5°. 6 mesecev izpostavljena vremenskim vplivom, protizdrsna in stabilna z dvema vgrajenima lepilnima trakovoma, lažja za obdelavo, brez valovanja. Strešna folija OMEGA MONO 230 : difuzijsko odprta strešna folija za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseno opažno konstrukcijo; monolitna membrana. Primerna za lepljeno podstrešno kritino / podstrešno napetost razreda 3 v skladu z ZVDH. Povečana odpornost proti UV-sevanju in neprepustnost za udarni dež. Strešna folija OMEGA 180 : difuzijsko odprta strešna folija za neposredno polaganje na toplotno izolacijo ali leseno opažno konstrukcijo. 3-slojna kombinacija netkanega materiala. Primerna za lepljeno podstrešno kritino / podstrešno napetost razreda 3 v skladu z ZVDH. Protizdrsna in trdna površina. Druge strešne folije najdete tukaj. Sistemsko pribor za trajno lepljenje S preizkušenimi lepilnimi trakovi in tesnilnimi masami podjetja ISOCELL lahko prekrivke, priključke in preboje konstrukcijskih elementov popolnoma zatesnite proti vetru in dežju. Lepilna tesnilna masa OMEGA QUILLI : Za dežno in vetru odporno lepljenje strešnih folij v prekrivnih območjih in na priključkih. Lepilna tesnilna masa za tesnjenje žebljev in sponk v območju protiletve. Za lepljenje stikov plošč iz mehkih lesnih vlaken, OSB in MDF. PE NDB tesnilni trak za žeblje DSK : Dvostransko lepljiv trak iz PE-pene za tesnjenje mest vijakov in žebljev pod protiletvami. ≥ 5°DN. Debelina: 3 mm. Primeren za obdelavo z odvitkom za tesnilni trak za žeblje. Ostalo dodatno opremo najdete tukaj. Priporočeni izdelki (copy 8) (copy 8) OMEGA UDOs 330 TopGrip OMEGA UDOs 330 Strešna membrana OM 240 ND Strešna membrana SK DUO OMEGA MONO 230 SK DUO Strešna membrana OMEGA 180 Strešna membrana OMEGA QUILLI Tesnilna masa OMEGA N55 Lepilo OMEGA NDB Tesnilni trak ESK Prikaži vse Imate vprašanja glede vašega projekta? Naša ekipa za gradbeno tehniko vam bo z veseljem pomagala! Vsak gradbeni projekt in vsaka sanacija prinaša svoje izzive. Naša izkušena ekipa ISOCELL Bautechnik vam bo z veseljem pomagala pri načrtovanju ustrezne tesnilne plasti, izračunu U-vrednosti ali pri vprašanjih glede izvedbe podrobnosti. Stopite v stik z ekipo za gradbeno tehnologijo Pogosta vprašanja (FAQ) Kako dolgo lahko je strešna folija ISOCELL izpostavljena vremenskim vplivom brez zaščite? Naše profesionalne strešne membrane, kot je strešna membrana OMEGA UDOs 330, se odlikujejo po zelo dolgi dobi izpostavljenosti vremenskim vplivom na prostem. Glede na izbrano sistemsko komponento vam strešne folije zagotavljajo zanesljivo zaščito pred UV-sevanjem in močnim dežjem več tednov ali mesecev. To vaši ekipi omogoča največjo možno prožnost v fazi načrtovanja in na gradbišču, če bi se končna pokritost strehe zamaknila. Kakšne prednosti ponuja samolepilna strešna folija na gradbišču? Strešna folija z vgrajenimi vzajemno povezanimi akrilatnimi lepilnimi trakovi znatno optimizira delovne procese vaše ekipe. Zaradi obojestransko vgrajenih lepilnih trakov ni potrebno dodatno nanašanje lepila na prekrivnem območju. To na gradbišču prihrani dragoceni čas in zagotavlja takojšnjo, proti vetru in močnemu dežju odporno povezavo stikov folij – tudi v vetrovnih vremenskih razmerah.

Pravega sodelavca podjetja ISOCELL je moč prepoznati tako, da se zares zavzema. In sicer vedno. Pri tem je stalna izmenjava bistvenega pomena. Nov razvoj, novi izdelki, nova spoznanja in ne nazadnje nove tehnologije zahtevajo, da se stranke in sodelavci vedno izobražujejo in da dobijo informacije o novih izdelkih. Podjetje ISOCELL prireja v lastnem centru za izobraževanje v Neumarktu am Wallersee izobraževanja tako o obdelavi celuloze kot tudi o zrakotesnih sistemih. Srečanja strokovnjakov spodbujajo izmenjave izkušenj, ki zagotavljajo smernice za razvoj novih tehnologij. Redna izobraževanja potekajo spomladi in jeseni. Poleg tega redno potekajo praktični seminarji za sodelavce podjetja ISOCELL. Del seminarja obravnava teoretično vsebino, med drugim prednosti, področja uporabe in obdelavo celuloze. K temu spadajo tudi osnove zrakotesnosti in gradbene fizike. Drugi del seminarja je namenjen praktičnemu vpihovanju v vzorčnih sistemih ter strojem in tehniki vpihovanja (vpihovanje s cevmi, šobami, drogovi, itd.). Vsak udeleženec se lahko na podlagi dolgoletnih izkušenj pri delu s celulozno izolacijo ob pomoči nasvetov o varnosti, informacij in impulzov za svoje podjetje, nekaj nauči. Za izobraževanja pri več kot 10 udeležencih se je mogoče dogovoriti tudi za posamične termine izobraževanja. Kontakt: acadamy@isocell.at acadamy@isocell.at